一、工程施工合同是规范建设工程承发包关系、明确双方权利义务的重要法律文件。为了规范建筑市场秩序,维护当事人合法权益,国家建设主管部门制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),并配套了相应的条款说明。本文将针对工程施工合同示范文本中常见问题进行解答,以帮助读者更好地理解和运用该示范文本。
二、常见问题解答
1. 工程施工合同示范文本的适用范围是什么?
答:工程施工合同示范文本适用于依法招标发包的、建设工程施工阶段的承包。具体包括:
新建、改建、扩建、装饰装修等工程;
土建工程、安装工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等。
需要注意的是:
本示范文本不适用于勘察、设计、监理等工程询问服务合同;
发包人和承包人可以根据具体项目的实际情况,对示范文本的内容进行修改和补充。但不得违反法律法规的强制性规定。
2. 工程施工合同的主要内容有哪些?
答:工程施工合同主要内容包括:
协议书:明确工程概况、承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等核心内容。
通用条款:对合同双方通用的权利义务进行约定,如工程变更、工期延误、质量保修等。
专用条款:根据具体项目的特点,对通用条款进行补充或细化,如工程款支付方式、材料设备供应方式等。
附件:包括工程量清单、图纸、技术标准等。
3. 工程变更的种类有哪些?
答:工程变更主要包括以下几种:
工程量变更:指因设计变更、现场条件变化等原因导致工程量的增减。
工程质量变更:指因设计变更、材料设备变更等原因导致工程质量标准的提高或降低。
工程造价变更:指因工程量变更、工程质量变更、物价波动等原因导致工程造价的增减。
其他变更:指除上述三种变更以外的其他变更,如工期变更、承包范围变更等。
4. 如何处理工程变更?
答:工程变更需要遵循以下程序:
提出变更申请:任何一方提出变更,都应以书面形式向对方提出申请,并说明变更的理由、内容和依据。
审核变更申请:接到变更申请后,对方应及时进行审核,并在合理期限内以书面形式答复。
签订变更协议:双方对变更内容达成一致后,应签订书面变更协议,明确变更的具体内容、价款调整方法、工期调整等。
5. 工期延误的责任如何划分?
答:工期延误责任的划分,需要根据具体原因进行分析:
非承包人原因导致的延误:如发包人原因、不可抗力等,承包人不承担责任,工期相应顺延,并可要求赔偿损失。
承包人原因导致的延误:如工程质量不合格、施工组织不力等,承包人承担违约责任,并需采取措施弥补延误。
双方原因共同导致的延误:双方各自承担相应的责任。
6. 工程质量保修期是如何规定的?
答:工程质量保修期是指工程竣工验收合格后,承包人在约定的期限内对工程质量承担保修责任的期限。具体保修期限由法律法规或当事人约定,法律法规没有规定的,可以参照《建设工程质量管理条例》及其配套规范的规定。
7. 发生工程款支付纠纷如何处理?
答:发生工程款支付纠纷时,可以通过以下途径解决:
协商:双方协商解决,达成一致意见并签订协议。
调解:请求建设行政主管部门或其他有关部门调解。
仲裁:双方在合同中约定仲裁条款,将纠纷提交仲裁机构解决。
诉讼:向人民法院提起诉讼。
工程施工合同示范文本是规范建设工程承发包关系的重要法律依据,对于保障双方合法权益具有重要意义。在签订和履行合同时,双方应认真阅读和理解示范文本内容,并根据具体情况进行修改和补充,以确保合同的合法性和有效性。